私人工程合同

时间:2024-07-14 16:32:07
私人工程合同(集锦15篇)

私人工程合同(集锦15篇)

随着人们对法律的了解日益加深,关于合同的利益纠纷越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的私人工程合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

私人工程合同1

甲方:工程有限公司

乙方:

按照《民法典》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议:

一、工程名称:

土方工程

二、工程内容:

小区

三、工程地点:

四、工程量、单价及承包形式:

工程量以施工图基坑面积和__公司方共同签认开挖深度进行计量决算,基底20c作为主体施工单位清土工程量,不计入本次机械挖运工程量,本次挖运土方单价一次包死,土方挖掘、外运单价元,本工程单价为综合价,含各种可预见、不可预见的因素。

五、工程基槽验收完成,由公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

六、工期:

该工程工期暂定为____日历天,开工时间________年____月____日,竣工时间________年____月____日,挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准,不扣除节假日、雨雪天,该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。乙方每运挖总工程量的13时,工期最长不得超过1天。如当期总工程量的13运挖量超过1天,在下期总工程量13的运挖工期仍未将工期赶齐的,甲方有权单方解除合同,并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

七、现场管理及质量要求:

1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令,做到施工后的场地干净、平整等,为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工,不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象,乙方除必须无条件服从外,甲方另处乙方20罚款。乙方严重不服从甲方管理的,甲方有权单方面解除合同,同时乙方承担因此给甲方造成的损失,且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门,汽车出土不能走庐山__出口。

2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖,决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖,乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高,并承担所有费用。

3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮,保持小区出入口内外干干净净,符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土(指回填用土不付已方任何费用,乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。)

八、安全文明施工:乙方在挖土、外运土方的过程中,应严格执行有关安全操作的规程,确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时,乙方应采取积极措施,防止事态进一步扩大,尽最大可能减少经济损失,并按有关规定进行逐级上报。

九、其它

1、乙方服从甲方及政府主管部门管理,造成损失的由乙方全部负责。

十、争议:本协议在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

十一、违约:如有违约按《民法典》执行。

十二、本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字(盖章)后有效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表或代理人: 法定代表或代理人:

签订日期:________年____月____日

私人工程合同2

甲方:_________________公司

乙方:_________________

公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的____日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的____日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:____________公司

乙方:____________公司

________年____月____日

私人工程合同3

甲方:

乙方:

甲方维修办公楼室内,现委托乙方采取包工、包料、机械、设备、安全生产及双方责任,特商定如下条款共同遵守执行。

一、项目名称:办公楼室内维修

二、工程地址:____市____区善友乡甲方将此工程发包给乙方施工,所需人工由乙方提供。

三、工程面积及造价:本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内维修,原地面拆除,铺地板砖,原有办公室门拆除,换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严重无法使用,需拆除更换新钢XX。室内需要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。

四、工期:自________年____月____日至________年____月____日止。

五、方式:乙方按照甲方要求进行施工维修。要求乙方施工中不能影响单位正常工作,保证工程质量,所有材料符合环保要求,保持室内卫生。

六、甲乙双方的责任:

1、乙方必须服从甲方管理人员指挥、调配指导及管理,遵守甲方现场和各项管理及规章制度。做到文明施工、安全施工。

2、乙方必须指定专职管理人员,负责安 ……此处隐藏15809个字……称甲方)法定代表人:__________

乙方:__________ (以下简称乙方)法定代表人:__________

普片至中______公路全长22公里,今年____月以来阴雨连绵,到处塌方中断,特别是普___和大底昂两处山体滑坡长130多米,路面坍塌严重,连自行车也不能通行。为尽快修复普片至中______公路,保证甘蔗的正常拉运,经甲、乙双方协商,达成以下协议。

一、工程量及内容

1、乙方负责清除普___和大底昂两处山体滑坡的土石方。

2、乙方负责填平普片至中______公路22公里,清除路边塌方,完善侧沟。

二、工程质量及要求

1、乙方将普___和大底昂两处山体滑坡的土石方全部清除,保证公路宽5米,并留有护坡。

2、乙方负责维修普片至中______22公里的蔗区公路,清除路边塌方,完善侧沟,填平路面。

三、工程造价乙方在施工中的机械费、人工费、材料费等所发生的一切费用实行包干,共计人民币肆万元整(40000.00元)。

四、付款方式乙方施工结束,经甲、乙双方组织验收,工程合格后一次性付清工程款肆万元整(40000.00元)。

五、安全责任乙方施工要注意安全,在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。

六、工程工期________年____月____日至____月____日,共__________天,每提前一天奖50元,每延期一天罚款50元。

七、法律责任本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力,双方必须共同遵守。协议未尽事宜必须经双方协商解决。

甲方:__________(签章)乙方:__________(签章)

法定代表人:__________法定代表人:__________

________年____月____日________年____月____日

私人工程合同15

发包方:_________(以下简称甲方)

承包方:_________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称:别墅园林景观工程。

2.工程地点:润成科技院内

3.工作内容:别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

(一)如遇下列原因工期顺延:

1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;

2.设计变更;

3.甲方未能按期提交施工场地;

4.连续4小时遇雨和停水、停电;

5.未按合同规定时间拨付工程款项;

6.遇不可抗拒因素。

(二)竣工验收:

1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

第三条工程合同价款及支付方式

1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价50元(预算详见“合同附件一”);

2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

3.结算工程量以现场实际收方量为准。

4.合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;

5.工程竣工并验收合格后1____日内,双方按合同

第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同

第三条进行增减。

第五条保修期

1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年,工程部分保修期为________年。

2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。

第六条双方的责任

(一)甲方责任:

1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

2.合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;

3.负责协助办理施工的各项进场手续。

4.负责协调现场各施工单位间的关系;

5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

6.按合同规定时间按时付款。

(二)乙方责任:

1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;

2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

4.负责施工中的成品保护;

第七条甲、乙双方现场代表及责任

1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;

2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

第八条材料的认定及采购

1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。

第九条违约责任

(一)甲方违约责任:

1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超____日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。

(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延____日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜,双方协商解决。

第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表人:_________

代表人:_________

签订日期:________年____月____日

《私人工程合同(集锦15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式